Заказчик производит оплату в течение 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 от стоимости, не изготовленной в срок продукции. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки пени. Ст Рк 1549-2006. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. Заказчик Подрядчик. ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик Подрядчик.
Договор На Оказание Услуг По Пошиву© 2017