Договор На Оказание Услуг По Пошиву Образец' title='Договор На Оказание Услуг По Пошиву Образец' />Договор на оказание услуг по пошиву штор, 2. Договор оказания услуг, работ Образцы и бланки договоров. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации Приложение. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором. Срок  выполнения работ  в течение 2. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет счет фактуру. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика. Договор подряда, бытового, по пошиву одежды. Срок оказания услуг по пошиву спецодежды с момента подписания. Сдача приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Стоимость работ по договору составляет. Заказчик производит оплату в течение 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 от стоимости, не изготовленной в срок продукции. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки пени. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда. Договор На Оказание Услуг По Пошиву Образец' title='Договор На Оказание Услуг По Пошиву Образец' />СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. Заказчик Подрядчик. ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик Подрядчик. Спор по оказанию услуг пошива штор. Добрый день,выбрали в салоне ткань и там же заказали пошив штор. Эскиз на руки нам не выдали и прочих документов,кроме бланка заказа с указанными тканями и услугами,на бланке только печать и подпись предпринимателя. Указана сумма ранее вложенная нами и остаток. Во время вывешивания продавцом штор,было выявлено,что швея перепутала изнанку с внешнеи стороной,и пришила сверху незапланированную планку,которая должна быть с изнанки. Вечером мы с мамои также поняли,что шторы не соответствуют с одной стороны эскизу. Так как эскиза у нас на руках нет,только по памяти. В день вывешивания,шторы у нас забрали на переделку. На следующий день мы с мамой отправились в магазин сказать о неправильности пошива с другой стороны. Мы пришли в магазин,и поняли что продавец совершенно не понимает о чем мы говорим. Остановились на том,что во время обсуждения эскиза было непонимание. И если делать,так как мы говорим,то предстоят кардинальные изменения. Мы задали вопрос почему нам не выдали эскиз,договор и сопутствующие док ты. На что продавец нечего не ответила и только ухмыльнулась. В результате она у себя в папках потеряла листок заказа,и обвинила нас что,мы его у нее забрали,и листок у меня в руках это ее,и что подпись ее руководителя на заказе,это подпись моеи мамы. Это было уже смешно. Wellness City X Dual 700 W. Моя мама начала нервничать от такого поведения продавца,продавщица начала плакать. Моя мама сказала,что сеичас вызовет полицию,и пусть полиция разбирается кто украл этот листочек. Обвинила она нас в этом несколько раз. В результате она нашла этот лист у себя в папках. Конфликт закончился. Мы договорились,что они перешивают нам шторы,меняют стороны. Мы ушли. Сегодня позвонила сама хозяйка магазина мой маме,начала громко орать,что мы довели ее продавца,что той вызывали скорую,довели швею,с которой мы даже не разговаривали. И требовать от моеи мамы справку о ее психическом состоянии.